下列服務條款適用于招標采購網會員，若您使用工業爐招標網提供的服務，您必須同意接受此服務條款。
一、服務條款的確認和接納
本服務條款適用于工業爐招標網用戶，您在申請注冊流程中點擊同意本服務條款之前，應當認真閱讀本服務條款。請您務必審慎閱讀、充分理解各條款內容，當您按照注冊頁面提示填寫信息、閱讀并同意本服務條款且完成全部注冊程序后，即表示您已充分閱讀、理解并接受本服務條款的全部內容，并與工業爐招標網達成一致，成為工業爐招標網平臺用戶。閱讀本服務條款的過程中，如果您不同意本服務條款或其中任何條款約定，您應立即停止注冊程序。工業爐招標網服務的所有權和運作權歸北京中采高科招標集團有限公司所有。所提供的服務必須按照其發布的公司章程，服務條款和操作規則嚴格執行。用戶通過完成注冊程序并點擊“我已經閱讀并接受《工業爐招標網服務條款》中的各項內容”，這表示用戶與北京中采高科招標集團有限公司達成協議并接受所有的服務條款。
二、服務簡介
北京中采高科招標集團有限公司運用自己的操作系統通過國際互聯網絡為用戶提供各項服務，用戶（包括普通個人用戶，免費企業會員，收費企業會員）注冊時，必須同意：
1. 提供真實、準確、即時、完整的個人/企業資料。同時，應根據情況變化維護并及時更新注冊信息，以確保其真實、準確、即時、完整性。
2、一旦北京中采高科招標集團有限公司發現用戶資料含有不準確甚至是虛假內容，北京中采高科招標集團有限公司有權利中止對該用戶的服務。
三、用戶的帳號、密碼和安全性
1、工業爐招標網的注冊帳號可以是英文、數字、字母、中文，或者是它們的組合。用戶可以根據自己的需要進行選擇，但是用戶注冊的帳號或者填寫的昵稱需要符合下列規定：
（1）不得使用黨和國家機構的名稱或者是它們的縮寫。
（2）不得使用黨和國家領導人或者其他知名人士的真實姓名、筆名、藝名或者是他們的縮寫。
（3）不得使用不健康、不文明或者帶有侮辱性、攻擊性的用戶名和昵稱。
（4）您一旦注冊成功，就成為北京中采高科招標集團有限公司的合法用戶，您將得到一個密碼和用戶名。并同意接受北京中采高科招標集團有限公司提供的各項服務。如果您未保管好自己的用戶名和密碼，而對您、北京中采高科招標集團有限公司或第三方造成的損害，您將負全部責任。另外，每個用戶都要對其用戶名中的所有活動和事件負全責。您可隨時改變您的密碼和圖標，也可以結束舊的用戶名重開一個新用戶名。
（5）為避免用戶的合法權利受到侵害，用戶若發現任何非法使用用戶名或存在安全漏洞的情況，請立即通告北京中采高科招標集團有限公司。
四、服務條款的修改及修訂
北京中采高科招標集團有限公司有權在必要時修改服務條款，北京中采高科招標集團有限公司服務條款一旦發生變動，公司將會在用戶進入下一步使用前的頁面提示修改內容。如果您同意改動，則再一次激活“同意服務條款提交注冊信息”按鈕，視為接受本服務條款的變動。如果用戶不接受。北京中采高科招標集團有限公司則保留隨時修改或中斷服務而不需通知用戶的權利。用戶接受北京中采高科招標集團有限公司行使修改或中斷服務的權利，北京中采高科招標集團有限公司不需對用戶或第三方負責。本服務條款任一條款被視為廢止、無效或不可執行，該條應視為可分的且并不影響本服務條款其余條款的有效性及可執行性。
五、用戶隱私制度
北京中采高科招標集團有限公司(工業爐招標網)非常重視用戶信息的保護，在使用工業爐招標網的所有產品和服務前，請您務必仔細閱讀并透徹理解本聲明。一旦您選擇使用，即表示您已經同意我們按照本隱私聲明來使用和披露您的個人信息，并接受本條款現有內容及其可能隨時更新的內容。
1、本注冊條款所涉及的隱私是指：在會員注冊工業爐招標網網站帳戶時，使用其它工業爐招標網網站產品或服務，訪問工業爐招標網網頁,或參加任何形式的會員活動、培訓活動時，工業爐招標網會收集的會員的個人身份識別資料，包括會員的姓名、昵稱、電郵地址、出生日期、性別、職業、所在行業、工齡，真實頭像，籍貫，公司名稱，QQ號碼，公司地址，公司的產品以及服務簡介，公司固話傳真，公司主頁，公司主要做的項目等。工業爐招標網網站自動接收并記錄會員的瀏覽器和服務器日志上的信息，包括但不限于會員的IP地址、在線、無線信息、信件等資料。
2、工業爐招標網收集上述信息將用于：提供網站服務、改進網頁內容，滿足會員對某種產品、活動的需求、通知會員最新產品、活動信息、或根據法律法規要求的用途、給會員帶來更多商業機會等。
3、我們網站有相應的安全措施來確保我們掌握的信息不丟失，不被濫用和變造。這些安全措施包括向其它服務器備份數據和對用戶密碼加密。盡管我們有這些安全措施，但請注意在因特網上不存在“完善的安全措施”。
4、工業爐招標網可能利用工具，為合作伙伴的網站進行數據搜集工作，有關數據也會作統計用途。網站會將所記錄的工業爐招標網會員數據整合起來，以綜合數據形式供合作伙伴參考。綜合數據會包括人數統計和使用情況等資料，但不會包含任何可以識別個人身份的數據。
5、信息的披露和使用:們不會向任何無關第三方提供，出售，出租，分享和交易用戶的個人信息，但為方便您使用工業爐招標網服務及工業爐招標網關聯公司或其他組織的服務（以下稱其他服務），您同意并授權工業爐招標網將您的個人信息傳遞給您同時接受其他服務的工業爐招標網關聯公司或其他組織，或從為您提供其他服務的工業爐招標網關聯公司或其他組織獲取您的個人信息。包括但不限于：您同意我們可批露或使用您的個人信息以用于識別和（或）確認您的身份，或解決爭議，或有助于確保網站安全、限制欺詐、非法或其他刑事犯罪活動，以執行我們的服務協議。您同意我們可批露或使用您的個人信息以保護您的生命、財產之安全或為防止嚴重侵害他人之合法權益或為公共利益之需要。您同意我們可批露或使用您的個人信息以改進我們的服務，并使我們的服務更能符合您的要求，從而使您在使用我們服務時得到更好的使用體驗。您同意我們利用您的個人信息與您聯絡，并向您提供您感興趣的信息，如：產品信息。您接受“服務協議”和本隱私聲明即為明示同意收取這些資料。您同意，您的個人信息可以被搜索引擎搜索，并在搜索結果中顯示，由此給您帶來更多的合作機會。您同意并授權工業爐招標網將您的個人信息傳遞給工業爐招標網，工業爐招標網關聯公司、工業爐招標網合作伙伴、工業爐招標網會員，以助于工業爐招標網給您帶來更多的商業機會、其他服務、合作伙伴等。法律規定的其他需披露您個人信息的情況。
6、關于會員在工業爐招標網的上傳或張貼的內容
（1）會員在工業爐招標網上傳或張貼的內容（包括照片、文字、附件、帖子、招投標信息、個人合作名片、公司名錄和黃頁、工程信息等），視為會員授予工業爐招標網免費、非獨家的使用權，工業爐招標網有權為展示、傳播及推廣、促使合作等前述張貼內容的目的，對上述內容進行復制、修改、出版等。該使用權持續至會員書面通知工業爐招標網不得繼續使用，且工業爐招標網實際收到該等書面通知時止。工業爐招標網網站、工業爐招標網合作伙伴、工業爐招標網關聯公司均可使用。
（2）因會員進行上述上傳或張貼，而導致任何第三方提出侵權或索賠要求的，會員承擔全部責任。
（3）任何第三方對于會員在工業爐招標網的公開使用區域張貼的內容進行復制、修改、編輯、傳播等行為的，該行為產生的法律后果和責任均由行為人承擔，與工業爐招標網無關。
7、不可抗力
（1）“不可抗力”是指工業爐招標網不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤工業爐招標網根據本注冊條款履行其全部或部分義務。該事件包括但不限于政府行為、自然災害、戰爭、黑客襲擊、電腦病毒、網絡故障等。不可抗力可能導致工業爐招標網網站無法訪問、訪問速度緩慢、存儲數據丟失、會員個人信息泄漏等不利后果。
（2）遭受不可抗力事件時，工業爐招標網可中止履行本注冊條款項下的義務直至不可抗力的影響消除為止，并且不因此承擔違約責任；但應盡最大努力克服該事件，減輕其負面影響。
六、拒絕提供擔保和免責聲明
用戶明確同意使用工業爐招標網服務的風險由用戶個人承擔。服務提供是建立在免費的基礎上。北京中采高科招標集團有限公司明確表示不提供任何類型的擔保，不論是明確的或隱含的，但是對商業性的隱含擔保，特定目的和不違反規定的適當擔保除外。北京中采高科招標集團有限公司不擔保服務一定能滿足用戶的要求，也不擔保服務不會受中斷，對服務的及時性、安全性、真實性、出錯發生都不作擔保。北京中采高科招標集團有限公司拒絕提供任何擔保，包括信息能否準確、及時、順利地傳送。用戶理解并接受下載或通過工業爐招標網產品服務取得的任何信息資料取決于用戶自己，并由其承擔系統受損、資料丟失以及其它任何風險。北京中采高科招標集團有限公司對在服務網上得到的任何商品購物服務、交易進程、招聘信息，都不作擔保。用戶不會從北京中采高科招標集團有限公司收到口頭或書面的意見或信息，工業爐招標網也不會在這里作明確擔保。
七、有限責任
北京中采高科招標集團有限公司對任何直接、間接、偶然、特殊及繼起的損害或其他一切損害不負責任，這些損害來自：不正當使用產品服務，在網上進行交易，非法使用服務或用戶傳送的信息有所變動。這些損害會導致北京中采高科招標集團有限公司形象受損，所以北京中采高科招標集團有限公司早已提出這種損害的可能性。
八、不提供零售和商業性服務
用戶使用北京中采高科招標集團有限公司各項服務的權利是企業的。個人用戶只能是一個公司或實體的商業性組織下的所屬員工。用戶承諾：未經北京中采高科招標集團有限公司同意，不得利用北京中采高科招標集團有限公司各項服務進行銷售或作其他商業用途。
九、用戶管理
用戶單獨承擔發布內容的責任。用戶對服務的使用是根據所有適用于服務的地方法律、國家法律和國際法律標準的。
用戶承諾：
1、在工業爐招標網的網頁上發布信息或者利用工業爐招標網的服務時必須符合中國有關法規(部分法規請見附錄)，不得在工業爐招標網的網頁上或者利用工業爐招標網的服務制作、復制、發布、傳播以下信息：
（1）反對憲法所確定的基本原則的；
（2）危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一的；
（3）損害國家榮譽和利益的；
（4）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的；
（5）破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的；
（6）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的；
（7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的；
（8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的；
（9）含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
2、在工業爐招標網的網頁上發布信息或者利用工業爐招標網的服務時還必須符合其他有關國家和地區的法律規定以及國際法的有關規定。
3、不利用工業爐招標網的服務從事以下活動：
（1）未經允許，進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源的；
（2）未經允許，對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加的；
（3）未經允許，對進入計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加的；
（4）故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的；
（5）其他危害計算機信息網絡安全的行為。
4、不以任何方式干擾工業爐招標網的服務。
5、遵守工業爐招標網的所有其他規定和程序。用戶需對自己在使用工業爐招標網服務過程中的行為承擔法律責任。用戶理解，如果工業爐招標網發現其網站傳輸的信息明顯屬于上段第1條所列內容之一，依據中國法律，工業爐招標網有義務立即停止傳輸，保存有關記錄，向國家有關機關報告，并且刪除含有該內容的地址、目錄或關閉服務器。
用戶使用工業爐招標網電子公告服務，包括電子布告牌、電子白板、電子論壇、網絡聊天室和留言板等以交互形式為上網用戶提供信息發布條件的行為，也須遵守本條的規定以及北京中采高科招標集團有限公司將專門發布的電子公告服務規則，上段中描述的法律后果和法律責任同樣適用于電子公告服務的用戶。若用戶的行為不符合以上提到的服務條款，北京中采高科招標集團有限公司將作出獨立判斷立即取消用戶服務帳號。
十、保障
用戶同意保障和維護北京中采高科招標集團有限公司全體成員的利益，負責支付由用戶使用超出服務范圍引起的律師費用，違反服務條款的損害補償費用，其它人使用用戶的電腦、帳號和其它知識產權的追索費。
十一、結束服務
用戶或北京中采高科招標集團有限公司可隨時根據實際情況中斷服務。北京中采高科招標集團有限公司不需對任何個人或第三方負責而隨時中斷服務。用戶若反對任何服務條款的建議或對后來的條款修改有異議，或對工業爐招標網服務不滿，用戶只有以下的追索權：
1、不再使用工業爐招標網服務。
2、結束用戶使用工業爐招標網服務的資格。
3、通告北京中采高科招標集團有限公司停止該用戶的服務。
十二、通告
所有發給用戶的通告都可通過電子郵件或常規的信件傳送。北京中采高科招標集團有限公司會通過郵件服務發報消息給用戶，告訴他們服務條款的修改、服務變更、或其它重要事情。同時，北京中采高科招標集團有限公司保留對本站免費用戶投放商業性廣告的權利。
十三、 參與廣告策劃
在北京中采高科招標集團有限公司許可下用戶可在他們發表的信息中加入宣傳資料或參與廣告策劃，在工業爐招標網各項免費服務上展示他們的產品。任何這類促銷方法，包括運輸貨物、付款、服務、商業條件、擔保及與廣告有關的描述都只是在相應的用戶和廣告銷售商之間發生。北京中采高科招標集團有限公司不承擔任何責任，北京中采高科招標集團有限公司沒有義務為這類廣告銷售負任何一部分的責任。
十四、 內容的所有權
工業爐招標網對其獨立采編的或從第三方獲得合法許可的信息內容，內容的定義包括：文字、軟件、聲音、相片、錄象、圖表；在廣告中的全部內容；全部工業爐招標網虛擬社區服務為用戶提供的商業信息。所有這些內容均受版權、商標、標簽和其它財產所有權法律的保護。所以，用戶只能在北京中采高科招標集團有限公司和廣告商授權下才能使用這些內容，而不能擅自復制、再造這些內容、或創造與內容有關的派生產品。在本站發表、轉載的文章僅代表作者本人觀點，本站沒有義務查實文章或圖片、音頻、視頻文件的出處及其真實性。如果您是文章、圖片等資料的版權所有人，請與我們聯系并說明具體文章標題，工業爐招標網會及時加上版權信息，如果您反對工業爐招標網使用，在收到身份證明、版權證明和刪除要求后我們會立即刪除有版權問題的內容。
十五、 法律
用戶和北京中采高科招標集團有限公司一致同意有關本協議以及使用工業爐招標網的服務產生的爭議交由仲裁解決，但是北京中采高科招標集團有限公司有權選擇采取訴訟方式，并有權選擇受理該訴訟的有管轄權的法院。若有任何服務條款與法律相抵觸，那這些條款將按盡可能接近的方法重新解析，而其它條款則保持對用戶產生法律效力和影響。
十六、 工業爐招標網會員帳號所含服務的信息儲存及安全
北京中采高科招標集團有限公司對用戶帳號上所有服務將盡力維護其安全性及方便性，但對服務中出現信息刪除或儲存失敗不承擔任何負責。另外我們保留判定用戶的行為是否符合工業爐招標網服務條款的要求的權利，如果用戶違背了用戶服務條款的規定，將會中斷其用戶服務的帳號。
十七、 青少年用戶特別提示
青少年用戶必須遵守全國青少年網絡文明公約：要善于網上學習，不瀏覽不良信息；要誠實友好交流，不侮辱欺詐他人；要增強自護意識，不隨意約會網友；要維護網絡安全，不破壞網絡秩序；要有益身心健康，不沉溺虛擬時空。
案例簡介
2016年9月,某建工公司（以下簡稱“承包人”）與某燃氣公司（以下簡稱“發包人”）簽訂了《天然氣高壓管網建設工程EPC總承包合同》(以下簡稱“EPC合同”)，承包范圍包括“項目的施工圖設計、設備采購、安裝施工、建筑施工、設備及材料供貨、運輸、試運行服務……”，計價方式為總價合同，除批復的初步設計范圍、功能以外的變更形成的合同價格調整外，合同價格不做調整。工程款支付約定：進度款支付至合同總價的80%時暫停支付,工程竣工驗收合格并結算完成后支付至竣工結算價的95%,剩余5%作為質量保修金,待質保期滿后一次性支付。
合同履行過程中，因發包人股東內部發生糾紛，項目被迫中止。停工時，合同范圍管網鋪設工程基本完工，變更增加工程全部完工，僅因為發包人無法提供管線上游接氣門站,致使管道接氣工作暫未完成。雙方在停工后簽署《進度確認單》,確認形象進度完成98%。承包人多次與發包人溝通，要求就已完工程辦理結算，但發包人每次均以施工未完、無法驗收合格為由予以拒絕。
后來，承包人不得不提起訴訟，主張以合同約定的固定總價為基數按完工比例辦理結算，變更增加部分以雙方確認的金額為準。
案例分析
上述案例是筆者近期辦理的一起爛尾工程總承包項目的工程款糾紛案件。筆者作為承包人的代理律師，在發包人資不抵債行將破產的情況下，希望能避開漫長的工程造價鑒定程序并及早確定債權。
本案中的核心爭議是工程總承包模式下的未完工程應該如何結算。實務中，關于未完工的固定總價工程結算，業界通常有按完工的工程量×清單報價、按照完工比例、合同總價扣除剩余續建價款三種說法。案例所涉項目中，由于前期招標投標階段并未采用清單報價方式，因此不存在按工程量清單結算的基礎。繼續施工的內容主要是燃氣管道接口安裝，但雙方當事人并未就甩項竣工達成一致，因此也無法協商續建工程的造價。根據已完工程量比例已經得到雙方確認的事實，筆者和承包人最終選擇了以合同約定的固定總價為基準，按照完工比例折算結算價的訴訟方案。
下面，筆者就結合相關法律法規和法務實踐，分享下案件辦理過程中自己的思考和分析。
（一）工程總承包項目的計價方式
2018年12月，住房和城鄉建設部發布《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包計價計量規范（征求意見稿）》（建辦標函〔2018〕726號，以下簡稱《工程總承包計價計量規范》），其中第3.1.5條規定，“建設項目工程總承包應采用總價合同，除合同另有約定外，合同價款不予調整?！?/span>
2019年12月，住房和城鄉建設部、國家發展改革委聯合頒布《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》（建市規〔2019〕12號，以下簡稱《工程總承包管理辦法》），其中第十六條規定，“企業投資項目的工程總承包宜采用總價合同，政府投資項目的工程總承包應當合理確定合同價格形式。采用總價合同的，除合同約定可以調整的情形外，合同總價一般不予調整?！?/span>
2020年12月，住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局聯合印發《建設項目工程總承包合同示范文本》（建市〔2020〕96號，以下簡稱《工程總承包合同示范文本》），其中第一部分第四條規定，“合同價格形式為總價合同，除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不予調整，但合同當事人另有約定的除外?！?/span>
從上述規范性文件和示范文本可以看出，工程總承包模式強調固定總價。工程總承包模式下，總承包單位包攬項目設計、施工、采購等全部環節，應當對項目質量、安全、工期、造價全面負責，因此適合選擇固定總價合同形式。但考慮到工程總承包項目具有發包階段早、承包范圍廣等特點，加之項目的經濟參數、技術指標、邊界條件等較為模糊，設計深度往往不足以達到確定合同固定總價的條件，所以承發包雙方均存在較大的成本風險。發包人在項目前期可能無法預知建造成本，接受較為寬松的固定價格。項目實施過程中，發包人可能會利用自身優勢地位要求承包人“無所不包”，從而導致項目成本增加；承包人也有可能通過設計優化節省建造成本，進而獲得差額利潤?？梢哉f，工程總承包是考驗雙方當事人成本管理能力的一種商業模式，固定總價在項目前期對于雙方機會較為均等。
（二）竣工項目的結算方式
《工程總承包管理辦法》和《工程總承包合同示范文本》并未直接規定工程總承包項目的結算方式，但從關于合同價格形式的描述可以看出，除合同約定可以調整的部分造價外，合同總價原則上應予維持?！豆こ炭偝邪媰r計量規范》則在第9.3.1條中作出進一步規定，“竣工結算價為扣除暫列費用后的簽約合同價加（減）合同價款調整和索賠?！?/span>
結合固定總價合同方便結算的特征可以理解，只要承包人完成了合同范圍的全部工程，且不存在增加或變更工程，則發承包雙方無須再就實際工程量進行審核確認，發包人直接按照合同約定的價款支付工程款即可。發生工程變更或其他約定的合同價格調整情形的，也僅對變更調整部分進行計量計價。相對于傳統承發包模式下實際工程量結算程序的冗長，固定總價合同的結算方式無疑是高效快捷的。
（三）施工未完狀態下的結算
正常情況下，工程總承包項目完工并驗收合格，且沒有發生約定的價格調整情形，則承包人可以獲得100%的固定總價。在當事人已協商確認了完工比例的情況下，爛尾EPC項目承包人主張項目按完工比例結算在一定條件下是可行的。本案中，項目施工未完，但雙方在停工后確認了已完工程占合同約定工程量的比例，此種情形下能否按照完工比例結算固定總價部分的工程款呢？筆者認為，該問題既是造價問題，也屬于合同解除后如何處理的法律問題。
1.未完工程結算面臨的首要問題是質量認定
《民法典》第八百零六條第三款規定，“合同解除后，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款；已經完成的建設工程質量不合格的，參照本法第七百九十三條的規定處理。”根據上述規定，施工合同解除，若承包人可以證明已完工程質量合格，則有權主張合同約定的工程價款。工程質量是否合格，業界一般有兩種認定方法：一是雙方驗收直接確認質量合格；二是發包人未經竣工驗收擅自使用，推定工程質量合格。本案的特殊之處在于工程并未完工，基于燃氣管道工程的性質，在燃氣接通之前無法確認已經施工的部分是否達到約定的性能及技術要求。另外，發包人也不同意甩項降級接收，雙方并未就后續處理作出約定。因此，如果按照直線思維，本案關于已完工程質量的認定難免會陷入僵局。
綜上，筆者認為本案的工程質量認定問題可以從兩個法律角度去闡述和解決。
第一，合同約定以質量合格作為工程款支付條件，屬于“附條件的民事法律行為”中的“條件”?！睹穹ǖ洹返谝话傥迨藯l規定，“民事法律行為可以附條件，但是根據其性質不得附條件的除外。附生效條件的民事法律行為，自條件成就時生效。附解除條件的民事法律行為，自條件成就時失效?！钡谝话傥迨艞l規定，“附條件的民事法律行為，當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就；不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。”根據上述規定，施工合同當事人可以約定將工程驗收合格作為工程款支付的條件，但該條件并非不可逾越。本案中，如果發包人提供了燃氣管道接口，則燃氣管道工程自然就能順利完工并辦理驗收，約定結算及付款條件將自然成就。因此，發包人未能履行提供燃氣管道接口義務的行為，不正當地阻礙了付款條件的成就，應當視為條件已成就，即質量已經合格，承包人有權向發包人請求結算并支付工程款。最高人民法院民事審判第一庭也持類似觀點：施工合同雙方當事人約定，工程尾款待工程驗收通過后支付，施工人對工程尾款享有的權利屬于附條件請求權。如工程驗收客觀上已經無法進行，應認定合同所約定的條件無法成就。具體可參見最高人民法院民事審判第一庭所編著的《民事審判指導與參考》（總第49期，人民法院出版社2012年版）中的《施工合同約定工程尾款待驗收通過后支付，如工程驗收客觀上無法進行，施工人請求支付該尾款，訴訟時效期間應當如何計算》一文。
第二，法律規定以質量合格作為支付工程款的前提，“質量合格”屬于舉證責任的內容。法律并不強人所難，舉證責任的內容應當與當事人主張權利的范圍相對應。根據司法解釋規定，在施工合同解除情況下，承包人主張工程款需要證明的是“已完工程”的質量合格，而非“整體工程”驗收合格。本案中，承包人已經取得了若干分部分項工程質量驗收記錄，如果發包人認為質量不合格，應由其舉證證明。如果發包人未能舉證證明（包括申請鑒定），則其關于工程質量不合格而拒絕付款的理由不能成立。
2.按完工比例結算的依據
結算依據也存在兩個維度。如果合同約定了未完工程的結算方式，則應當遵守。在合同沒有相關約定的情況下，事后選擇結算方式就要考慮多方面的因素，如符合合同原有的計價規則、遵循公平和效率原則。筆者認為，承包人選擇按完工比例折算總價的結算方式遵循了固定總價計價原則，也不會對發包人的利益造成損害，客觀上還可避免造價鑒定程序，有利于糾紛的高效解決。
業界也有部分觀點認為，固定總價合同是對特定施工范圍和條件的整體工程的對價，該對價中包含了發包人實現合同目的所讓渡的整體工程利潤，未完工狀態下的工程價款的認定已經背離了固定總價合同的初衷。按完工比例折算的方式將使承包人事實上獲得合同充分履行情況下的利潤（同比例），打破了發承包方合同利益狀態的相對平衡。對此，筆者認為，在建設工程施工合同履行過程中因發包人違約行為導致合同解除時，守約方承包人可向發包人主張因此所受到的損失，其中除承包人在履行合同過程中實際遭受的損失外，預期利潤損失的賠償也包含在其中。因此，即使按比例折算的工程款包含了整體工程的同比例利潤，承包人也可以按照主張違約責任的邏輯提出索賠。
實踐中，部分高級人民法院也認可按完工比例結算的方式。筆者現列舉如下：
《江蘇省高級人民法院建設工程施工合同案件審理指南（2010）》第七條規定，“在工程沒有全部完工的情況下，有兩種不同的方式來確認工程款。一是根據實際完成的工程量，以建設行政管理部門頒發的定額取費，核定工程價款，并參照合同約定最終確定工程價款；此時，對工程造價鑒定不涉及甩項部分，只需鑒定其完工部分即可。二是確定所完工程的工程量占全部工程量的比例，按所完工程量的比例乘以合同約定的固定價款得出工程價款……”該規定未針對固定總價合同工程未完時的情形作出特別規定，僅規定了“工程沒有全部完工”的情況項，因此固定總價合同亦存在按照定額取費的可能。
《上海市中級人民法院建設工程施工合同糾紛審判實務相關疑難問題解答》對“固定價款合同未履行完畢而解除的，工程價款如何結算”的解答為：建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，承包人未完成工程施工，其要求發包人支付工程款，經審查承包人已施工的工程質量合格的，可以確定所完工程的工程量占全部工程量的比例，按所完工程量的比例乘以合同約定的固定價款得出工程價款。
《重慶市高級人民法院關于建設工程造價鑒定若干問題的解答》中的觀點認為，如果合同為固定總價合同，且無法確定已完工程占整個工程的比例的，一般可以根據工程所在地的建設工程定額及相關配套文件確定已完工程占整個工程的比例，再以固定總價乘以該比例來確定已完工程造價。
3.折算后的工程款無須扣留質保金
質保金問題同樣與合同解除的后果相關。《民法典》第五百六十六條第一款規定，“合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經履行的，根據履行情況和合同性質，當事人可以請求恢復原狀或者采取其他補救措施，并有權請求賠償損失。”根據這一理解，施工合同解除后，尚未履行的條款應終止履行。對于承包人而言，終止履行的范圍包括未完工程以及竣工試驗、質量保修等。質保金的存在本來就是擔保承包人履行質量保修義務，既然承包人已無須再履行該項義務，則質保金也就沒有存在的必要了。此外，在合同解除情形下，法院會結合承包人在合同解除中是否存在過錯以及已完工程是否存在質量問題等考量因素，來判斷是否應在發包人支付工程款中扣留合同中約定的質量保證金。
案涉工程因資金問題持續停工，發包人既未支付工程款，也未確定復工時間，更無資金進行后續施工，致使合同目的根本無法實現。同時，發包人并未提出證據證明案涉工程存在質量問題以及需要進行質量返修，故無權繼續扣留質量保證金。因此，承包人有權主張的按完工比例折算的工程款應當是足額的，并且無須扣留質保金。
作者： 張 旗
作者單位：泰和泰（深圳）律師事務所
來源：《招標采購管理》
